Горячая линия 8 800 333-14-84
 

Договор подряда с самозанятым лицом

смотреть видео
Договор подряда самозанятого с физическим или юридическим лицом: правила составления и образец 2024 года. Скачать заполненный бланк договора подряда с самозанятым на изготовление продукции вместе с приложениями в формате Word или PDF.
Дата актуализации: 2024-10-29
Полезная информация
Описания
Конструктор документов
>
Договоры
>
Договор подряда
>
Договор на изготовление продукции с самозанятым

Может ли самозанятый изготавливать продукцию по договорам подряда?

Самозанятость – форма работы, при которой люди получают доход, работая с заказчиками физическими или юридическими лицами, без оформления трудового договора. Определенного перечня профессий, попадающих под условия статуса в 442-м Законе нет. При этом есть ряд ограничений, при которых нельзя стать самозанятым (плательщиком НПД). Изготовление продукции собственного производства не входит в список ограничительных факторов.

Лицо, занимающееся изготовлением продукции, может оформить самозанятость при соблюдении следующих условий:

  • не принимать на работу работников. Допускается привлечение субподрядчиков (Письмо ФНС от 12 октября 2020 г. № АБ-4-20/16632@);
  • годовой доход плательщика ПДН не должен превышать 2,4 млн рублей. В случае превышения этого лимита ФНС имеет право отменить статус самозанятого;
  • заказчик не является работодателем самозанятого - подрядчика на момент заключения договора и не был им в течении двух предыдущих лет;
  • деятельность по изготовлению продукции ведется в регионе оформления статуса.

Чтобы получить статус самозанятого, надо пройти регистрацию на сайте ФНС или в приложении «Мой налог», или через уполномоченную кредитную организацию (банк). Процедура не сложная, при наличии электронной подписи на сайте ФНС или Госуслугах заключается в принятие условий пользования сайта, вводе ИНН и пароля, после этого физическое лицо будет зарегистрировано в качестве плательщика НПД.

Форма договора подряда на изготовление продукции

Договор подряда составляется в простой письменной форме. Т.е. его можно составить в произвольном виде, напечатать с помощью компьютерной техники или написать от руки. Важно указать реквизиты сторон и все существенные условия. Регистрация подряда не предусмотрена. В гражданском кодексе этому виду договора посвящена глава 37.

Существенные условия

К существенным условиям договора подряда с самозанятым относятся:

  • Предмет;
  • Срок.

Без указания этих условий договор не будет считаться заключенным.

Предметом является изготовленная продукция. Её параметры стоит максимально полно описать, в случае сложных изделий характеристики и параметры можно выделить в отдельный документ (приложение).

Сроки указываются начальный и конечный. Можно указать промежуточные, например для завершения отдельных этапов работ.

Цена

Не является существенным условием. Если цена будет отсутствовать в договоре, то она принимается равной стоимости аналогичной продукции (работ) в соответствии с п.3 ст. 424 ГК РФ.

Указанная цена считается твердой, если только в договоре не указанно иное, что она является приблизительной. Так, если по какой-либо причине на момент составления договора невозможно просчитать итоговую стоимость изготовления продукции можно прописать, что цена является приблизительной. Тогда, в дальнейшем можно её будет уточнить.

Существует обязанность подрядчика об предупреждении заказчика при существенном превышении приблизительной цены. В случае, если заказчик не согласиться на это, то подрядчик - самозанятый может требовать оплату за уже произведенные работы. Если же предупреждения не было или было не своевременно, то подрядчик должен изготовить продукцию по указанной в договоре цене.

В законодательстве нет норм, регулирующие размеры превышения цена, когда она будет существенной, а когда нет. Поэтому рекомендуем согласовывать изменение цены при любом повышении.

Расторжение

Расторгнуть договор подряда на изготовление продукции можно по соглашению сторон. При этом подрядчик-самозанятый и заказчик могут составить и подписать соответствующее соглашение.

Расторжение договора в одностороннем порядке предусмотрено и возможно, при этом допустимые основания будут разными для сторон.

Заказчик может отказаться от выполнения договора подряда в случаях:

  • в случае наличие недостатков в продукции, которые были не устранены самозанятым в разумный срок или недостатки являются существенными и неустранимыми (ст.723 ГК РФ);
  • в любой момент до сдачи работы. При этом он должен уплатить самозанятому ту часть работы, которая была выполнена до получения извещения (ст.717 ГК РФ);
  • в случае существенного превышения приблизительно определенной цены (п.5 ст. 709 ГК РФ);
  • если самозанятый не приступил к изготовлению продукции вовремя или выполняют её медленно, что завершить к сроку невозможно (ст.715 ГК РФ).

Подрядчик - самозанятый может отказаться от исполнения договора на изготовление продукции в следующих случаях:

  • При существенном росте стоимости материалов и оборудования, предоставляемых самозанятым и(или) услуг третьих лиц, которые нужны для изготовления продукции и рост которых невозможно было предусмотреть при заключении договора. Об этом нужно оповестить заказчика и если он откажется от увеличении цены договора, то подрядчик - самозанятый имеет право требовать расторжения договора (абз.2 ст.6 ст. 709 ГК РФ).
  • при непредоставлении со стороны заказчика материалов, оборудования, документации необходимых для изготовления продукции и указанных в договоре (ст. 719 ГК РФ);
  • в ситуации, когда представленные заказчиком материалы, оборудование непригодны для изготовления продукции или иных обстоятельств, не зависящих от самозанятого и угрожающих годности или выполнения договора в срок. При этом заказчик был своевременно предупрежден об этом и не принял мер по исправлению ситуации.

Приложения и сопутствующие документы

В представленном примере типового договора на изготовление продукции используются следующие приложения:

  • Перечень материалов;
  • Перечень оборудования;
  • Календарный план.

В представленном примере типового договора на изготовление продукции используются следующие сопутствующие документы:

  • Акт приема-передачи;
  • Акт выполненных работ.

Налоги и отчетность

Размер налога при получения дохода при выполнении договоров подряда с самозанятым будет следующим:

  • 4 % - при изготовлении продукции и другие работы для физических лица;
  • 6 % - при получении оплаты от юридических лицам и ИП.

Налог вычисляется от всей суммы дохода.

Срок уплаты налога составляет 25 число (включительно) следующего за налоговом периодом месяца. ФНС обычно составляет счет на оплату налога после девятого числа, но не позднее 12 числа следующего месяца.

Плательщик НПД не платит страховые взносы и НДФЛ.

Если заказчиком по договору подряда с самозанятым выступает юридическое лицо, то оно не должно платить за него никакие налоги и взносы. Суммы, уплаченные самозанятому можно учитывать в качестве расходов, для этого нужен чек. При этом есть риски, что что подрядчик перестать быть плательщиком НПД во время действия договора подряда и тогда организация-заказчик должна будет выплатить НДФЛ и взносы как при работе с физическим лицом.

Чеки

Налоговая отчетность для самозанятого оговорена одна - это чеки при получении денежных средств. Чек должен быть сформирован немедленно, если оплата происходит наличными или с помощью электронных средств платежа и не позднее 9-го числа следующего месяца при оплате другими формами в безналичном порядке.

Самозанятый обязан передать заказчику чек, это можно сделать несколькими способами:

  • Предоставить QR код для считывания;
  • Отправить чек в виде картинке (или ссылки на картинку на сайте ФНС) на электронную почту или на абонентский номер;
  • Передать чек в бумажном виде. Распечатать чек можно всеми способами, использование ККТ не требуется.

Какой-либо другой специальной отчетности между заказчиком и исполнителем - самозанятым не предусмотрено и документы (акты, отчеты, соглашения и т.п.) оформляются в общем порядке.

Рекомендации юридическим лицам и ИП по проверке самозанятого

При заключении договора подряда с самозанятым на изготовление продукции юридические лица и индивидуальные предприниматели несут налоговые риски. Так, в случае если плательщик НПД не оформлен как ИП и при потере статуса самозанятого по заключенным с ним договорам контрагенты обязаны будут производить выплаты НДФЛ и страховых взносов, как за физическое лицо.

Чтобы снизить вероятность развития таких событий рекомендуем выполнить ряд следующих действий:

  1. Перед заключением договора подряда убедиться, что лицо действительно имеет статус самозанятого. Это можно сделать двумя способами:

    • Запросить у подрядчика справку по форме КНД 1122035. Её самозанятый может запросить и скачать из приложения «Мой налог»
    • Проверить статус плательщика налога на профессиональный доход в сервисе ФНС. Для этого понадобиться указать ИНН физического лица и дату, на которую нужно произвести проверку. Регистрироваться самим на сайте не нужно, просто заполнить форму по ссылке https://npd.nalog.ru/check-status/.

  2. Запросить у самозанятого справку о доходах и уплаченных налогах по форме КНД 1122036. Убедиться, что по договору плюс по уже полученным доходам самозанятым в течении календарного года не будет выплат суммарно более 2,4 миллиона. При превышении этого лимита ФНС может отменить статус плательщика НПД.

  3. Убедиться, что самозанятый ранее не работал в организации или ИП по трудовому договору ранее в течении двух лет.

Рекомендуем прописать в договоре подряда обязанность плательщика НПД сообщать, если он прекратит работу по данному налоговому режиму.

Избегайте сходства с трудовым договором

Если договор подряда с самозанятым заключает организация (ООО, АО) или индивидуальный предприниматель, то он не должен иметь признаки трудовых отношений. Например:

  • в тексте документа нужно указать определённую работу (изготовление продукции), но не ряд трудовых функций обязанностей;
  • оплата работ должна зависеть от подписания актов приема-передачи продукции, но не выплачиваться два раза в месяц как заработная плата;
  • нельзя указывать про соблюдение трудового распорядка и про дисциплинарную ответственность за нарушение правил внутреннего трудового распорядка заказчика. При этом можно предусматривать штрафы, например, за невыполнение работ в срок.

Если ФНС решит, что под видом договора подряда с самозанятым на изготовление продукции скрываются трудовые отношения, то организации будут доначислены НДФЛ и взносы, а также наложен административный штраф.

Договор на изготовление продукции с самозанятым

  № 
   г.

 Индивидуальный предприниматель , именуемый(ая) в дальнейшем , действующий(ая) на основании государственной регистрации в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей под № , в статусе самозанятого,

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.

В соответствии с Договором  обязуется по заданию  изготовить и передать пищевую  (далее по тексту - ), в собственность , а  обязуется принять и оплатить  в порядке и сроки, указанные в Договоре.

1.2.

 В товаро-сопроводительном документе (накладных по унифицированной форме №ТОРГ-12 ) и Протоколе цен на  (Приложение № к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора, Сторонами определены:

наименование

количество

ассортимент  

принадлежности  

документы, передаваемые вместе с  

комплектность

стоимость .

1.3.

Стороны согласовали, что стоимость работ по изготовлению (включая энерго- и трудозатраты ) включена в стоимость готовой  , указанную в Протоколе цен.  

1.4.

  осуществляет изготовление  в соответствии с Технологическими картами производства готовых блюд и кулинарных изделий.

1.5.

Необходимое количество, ассортимент, дата изготовления и иные условия определяются  в Заказ-наряде на изготовление  (Приложение № к Договору). Заказ-наряд предоставляется  не позднее, чем за  дней до начала производства. Изменения в отношении количества допускаются в размере, не превышающем  % от первоначального объема, и не позднее, чем за  дней до начала производства.

1.6.

 Обязанность по предоставлению  сырья и  иных материалов для изготовления  возложена Сторонами на .  несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, сроки их предоставления, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

1.7.

Оборудование, необходимое для изготовления , определено Сторонами в Перечне оборудования (Приложение № к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора. Обязанность по предоставлению указанного оборудования возложена Сторонами на .  несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленного им оборудования, сроки его предоставления, а также за предоставление оборудования, обремененного правами третьих лиц.

1.8.

 До составления Заказ-наряда уполномоченные представители Сторон осуществляют предварительную проработку блюд с подписанием Протокола проработки блюд (Приложение № к Договору), являющегося неотъемлемой частью Договора.

1.9.

  гарантирует, что на момент заключения Договора сырье, материалы и изготавливаемая из них  принадлежат  на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, в отношении  обременения правами третьих лиц отсутствуют.

1.10.

 гарантирует, что качество готовой , передаваемой по Договору, соответствует действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям,  прошла необходимую сертификацию.

1.11.

Стороны согласовали необходимость упаковки  в тару, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающую сохранность  при перевозке и хранении.

1.12.

 осуществляет упаковку готовой  в фасовочную одноразовую тару (средства пакетирования) своими силами и за свой счет.

1.13.

Стороны согласовали необходимость затаривания и упаковки  способом, обеспечивающим сохранность  при условиях хранения и транспортирования, предусмотренных Договором. Тара не является возвратной. Стоимость тары входит в стоимость .

1.14.

 является самозанятым лицом и применяет в своей деятельности специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2.

Срок действия договора

2.1.

Договор вступает в силу с  и действует до .

2.2.

Если за  календарных дней до момента истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие, Договор считается продленным на следующий календарный год.

3.

Права и обязанности сторон

3.1.

 обязуется:

3.1.1.

Передать   в порядке и на условиях Договора.

3.1.2.

Передать   свободной от любых прав третьих лиц.  гарантирует, что  не состоит в споре и под арестом, не является предметом залога и т.п.

3.1.3.

Передать   в таре и упаковке в соответствии с условиями Договора.

3.1.4.

Одновременно с  передать  принадлежности , а также относящиеся к ней документы (сертификат качества, инструкции и т.п.), предусмотренные Договором и законодательством.

3.1.5.

Возместить  понесенные им убытки при изъятии  у  третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора.

3.1.6.

Своими силами и за свой счет в течение  календарных дней со дня обращения  заменить  со сроком годности, не соответствующим условиям Договора о сроке годности .

3.1.7.

Письменно уведомить  о готовности  к передаче в месте нахождения  в течение   с момента готовности .

3.1.8.

Для изготовления пищевых продуктов применять продовольственное сырье, качество и безопасность которого соответствует требованиям нормативных документов.

3.1.9.

Указывать на этикетках или ярлыках либо листках-вкладышах упакованной  кроме информации, состав которой определяется законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, следующую информацию на русском языке: о пищевой ценности (калорийности, содержании белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов); о назначении и об условиях применения (в отношении продуктов детского питания, продуктов диетического питания и биологически активных добавок); о способах и об условиях изготовления готовых блюд (в отношении концентратов и полуфабрикатов пищевых продуктов); об условиях и сроках хранения (в отношении пищевых продуктов, для которых установлены требования к условиям их хранения); о дате изготовления и дате упаковки пищевых продуктов; о производителе и .

3.1.10.

Проходить обязательные периодические медицинские осмотры, а также гигиеническое обучение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.11.

Передать сведения о произведенных расчетах в налоговый орган, сформировать чек и обеспечить его передачу .

3.1.12.

Сформировать и передать  чек в момент расчета с использованием электронных средств платежа. При иных формах денежных расчетов в безналичном порядке чек должен быть сформирован и передан  не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты.

3.1.13.

Уведомить , в случае снятия с учета в налоговом органе в качестве налогоплательщика специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», в  -дневный срок с даты снятия с учета.

3.2.

 обязуется:

3.2.1.

Принять  по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора.

3.2.2.

Оплатить  в порядке и в сроки, установленные Договором.

3.2.3.

Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие .

3.2.4.

В течение  календарных дней со дня получения  уведомить  о несоответствии  по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), таре и упаковке условиям Договора.

3.2.5.

Осуществить осмотр передаваемой  и произвести самовывоз со склада  в течение  рабочих дней со дня уведомления о готовности  к отгрузке.

3.2.6.

В случае, если  в соответствии с законом или Договором отказывается от произведенной  ,  обязан обеспечить сохранность этой  (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить . Необходимые расходы, понесенные  на ответственное хранение, подлежат возмещению .

3.3.

 вправе:

3.3.1.

По своему выбору потребовать оплаты  либо отказаться от исполнения Договора, если  в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить .

3.3.2.

Приостановить передачу  до полной оплаты всей ранее переданной  по Договору.

3.3.3.

Отказаться от исполнения Договора либо потребовать от  оплаты  в случае невыборки   в установленный Договором срок после получения уведомления  о готовности  к отгрузке.

3.3.4.

Передать  чек в электронной форме.

3.3.5.

В электронной форме чек может быть передан следующими способами:

-  путем направления чека  на абонентский номер или адрес электронной почты, представленные ;

- путем обеспечения  возможности в момент формирования чека в месте продажи считать компьютерным устройством (мобильным телефоном, смартфоном или компьютером, включая планшетный компьютер) QR-код, содержащийся на чеке.

3.4.

 вправе:

3.4.1.

Отказаться от , если  не передает или отказывается передать  в течение  календарных дней со дня обращения  относящиеся к  принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора.

3.4.2.

Отказаться от исполнения Договора, если  отказывается передать  .

3.4.3.

Отказаться от переданной  и от ее оплаты, а если оплата за  произведена, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если  передал  в нарушение условий Договора меньшее количество , чем определено Договором. Возврат денежных средств осуществляется  в течение  банковских дней со дня получения соответствующего требования  аналогичным оплате по Договору способом.

3.4.4.

При передаче   ненадлежащего качества, в соответствии с условиями Договора, если  не заменит  ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать по выбору :

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков  в течение  календарных дней;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков  в течение  дней.

3.4.5.

В случае существенного нарушения  требований к качеству  (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за  денежной суммы;

- потребовать замены  ненадлежащего качества , соответствующей условиям Договора.

3.4.6.

В случае передачи некомплектной  по своему выбору потребовать от :

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования  в течение  дней со дня получения  указанного требования. Если  в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования  о доукомплектовании ,  вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектной  на  в согласованном Сторонами комплекте;

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.4.7.

В случаях, когда Сторонами согласована необходимость затаривания и (или) упаковки, но в нарушение условий Договора  передается  без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, потребовать от  затарить и (или) упаковать  либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из Договора или характера , либо вместо предъявления  требований, указанных в настоящем пункте Договора, предъявить к  требования, вытекающие из передачи  ненадлежащего качества (п. 3.4.5 Договора).

3.4.8.

Уведомив , отказаться от принятия , изготовление и поставка которой просрочена. При этом , изготовление и поставка которой была произведена до получения  уведомления, должна быть принята и оплачена.

4.

Порядок поставки 

4.1.

Поставка  осуществляется  путем отгрузки .

4.2.

 передается  в месте нахождения  по адресу: .

4.3.

 осуществляет самовывоз  своими силами и за свой счет.

4.4.

Риск случайной гибели или случайного повреждения  переходит на  с момента, когда  передал   в порядке, предусмотренном Договором.

4.5.

Право собственности на   по Договору возникает у  со дня получения   (представителем перевозчика).

4.6.

Передача должна быть осуществлена в соответствии с условиями Договора в течение  календарных дней со дня осуществления предварительной оплаты, в порядке п. 5.1 Договора.

4.7.

Досрочная поставка  может производиться только с письменного согласия .

4.8.

Подтверждением факта передачи  является подписание между  и  или их уполномоченными представителями акта приема-передачи , акта выполненных работ, составленных в 2 (двух) одинаковых экземплярах, а также товарно-транспортных накладных, являющихся неотъемлемой частью Договора. Сторонами устанавливается следующая периодичность подписания Акта выполненных работ: .

5.

Порядок расчетов

5.1.

Оплата по Договору осуществляется в порядке стопроцентной предоплаты в срок до  в сумме  руб. (). НДС не облагается на основании ч. 9 ст. 2 Федерального закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".

5.2.

Способ оплаты по Договору: перечисление  денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет . При этом обязанности  в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня поступления денежных средств на расчетный счет .

6.

Ответственность сторон

6.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.

6.2.

Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

6.3.

Ответственность :

6.3.1.

В случае несвоевременного изготовления и поставки   либо ее части  в соответствии с условиями Договора, в т.ч. несоответствий  по количеству, ассортименту, принадлежностям и комплектации (комплекту),  обязуется выплатить  пени из расчета  процентов от стоимости недопоставленной  за каждый день просрочки, но не более  процентов.

6.3.2.

В случае нарушения  сроков устранения недостатков, установленных ,  обязуется выплатить  пени из расчета  процентов от стоимости такой  за каждый день просрочки, но не более  процентов, за период со дня получения  требования  об устранении недостатков до дня их устранения.

6.3.3.

В случае нарушения  обязанностей, предусмотренных п. 3.1.2 Договора, приведшего к изъятию  у  третьими лицами,  кроме компенсации убытков , предусмотренной п. 3.1.5 Договора, обязуется выплатить  штраф в размере  процентов от стоимости изъятого третьими лицами .

6.3.4.

В случае нарушения  обязанностей, предусмотренных п. 3.1.7 Договора,  обязуется выплатить  штраф в размере  руб. от стоимости готовой к передаче .

6.3.5.

В случае нарушения  сроков замены , не соответствующей условиям Договора о сроке годности,  обязуется выплатить  пени из расчета  процентов от стоимости такой   за каждый день просрочки, но не более  процентов за период со дня получения  требования  о замене  до дня ее замены.

6.3.6.

В случае предъявления каких-либо претензий к  со стороны третьих лиц, связанных с качеством изготовленной  , все убытки, понесенные , должны быть возмещены  в  срок со дня их предъявления.

6.3.7.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)  обязанностей, предусмотренных п. 3.1.12 Договора,  выплачивает  штраф в размере  % от каждой суммы, на которую не был выдан чек.

6.3.8.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)  обязанностей, предусмотренных п. 3.1.13 Договора,  выплачивает  штраф в размере  руб.

6.4.

Ответственность :

6.4.1.

В случае отказа  от приема  в нарушение п. 3.2.1 Договора,  обязуется выплатить  штраф в размере  процентов от стоимости такой .

6.4.2.

В случае несвоевременной оплаты    либо ее части в соответствии с условиями Договора,  обязуется выплатить  пени из расчета  процентов от стоимости несвоевременно оплаченной  за каждый день просрочки, но не более  процентов.

7.

Основания и порядок расторжения договора

7.1.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

7.2.

Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение  календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

7.3.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

7.3.1.

Если  в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить   или более раз.

7.3.2.

Если  в нарушение Договора неоднократно не осуществляет выборку .

7.4.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

7.4.1.

Если  в соответствии со сроками, предусмотренными п. 3.4.1 Договора, не передает  относящиеся к  принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора.

7.4.2.

Если  отказывается передать   .

7.4.3.

Если  передал  в нарушение условий Договора меньшее количество , чем определено Договором.

7.4.4.

Существенного нарушения  требований к качеству  (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

7.4.5.

Если  в указанный в п. 3.4.6  Договора срок не выполнил требования  о доукомплектовании .

7.4.6.

Неоднократного нарушения  сроков изготовления и поставки .

7.4.7.

Если , в нарушение требований п. 3.1.2 Договора, передал  , в отношении которой имеются права третьих лиц.

7.4.8.

Если  отказывается передать  чек.

8.

Разрешение споров из договора

8.1.

Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.

8.2.

Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в .  

9.

Форс-мажор

9.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

9.2.

Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее  календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

9.3.

Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

10.

Прочие условия

10.1.

Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

10.2.

Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

10.3.

Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

10.4.

Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

11.

Список приложений

11.1.

Приложение № — Протокол цен.

11.2.

Приложение № - Заказ-наряд (форма).

11.3.

 Приложение № - Протокол проработки блюд.

11.4.

Приложение № - Перечень оборудования.

11.5.

 Приложение № — Акт приема-передачи   (форма).

11.6.

Приложение № - Акт выполненных работ.

12.

Адреса, реквизиты и подписи сторон
Индивидуальный предприниматель: Наименование:
Место регистрации: Адрес:
Тел.: Тел.:
ОГРНИП: ОГРН:
ИНН: ИНН:
паспорт: КПП:
выдан:  г.
код подразделения:
Р/сч: Р/сч:
Банк: Банк:
БИК: БИК:
Кор/сч: Кор/сч:

 

 
От имени  __________  От имени  __________ 
 

 

приветствую, а есть договор с самозанятым на услуги???
Здравствуйте! Договор на оказание услуг с самозанятым находится по ссылке: https://www.freshdoc.ru/dogovor/vozmezdnogo_okazaniya_uslug/s_samozanyatym/